© 20022020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d174.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Договор подряда на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона
Договор подряда (на выполнение работ по монтажу оборудования системы аудиодомофона) г. Санкт-Петербург “___” ______________ 200_ г. _________________________________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________ (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании ____________ (устава, доверенности), с одной стороны, и ______________________________________ (указать наименование организации), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ______________________________________ (указать должность, фамилию, имя и отчество), действующего на основании ______________ (устава, доверенности и т.п.), с другой стороны, а вместе именуемые далее Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет Договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: выполнить комплекс работ по монтажу и сервисному обслуживанию в течение 12 месяцев оборудования системы многоквартирного аудиодомофона с консьержем для трех подъездов жилого дома, именуемую в дальнейшем “Работа”. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до “___” __________ 200__ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы. 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с “____” ___________________ 200__ г. до “___” ________________ 200__ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно. 1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем. 2. Права и обязанности Сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в п.1.4 настоящего Договора. 2.1.3. Передать результат Работы Заказчику. 2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работы, в течение __________ дней. 2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3 настоящего Договора цену Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. В течение ________ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в п.1.4 настоящего Договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.3.2. Оплатить Работу по цене, указанной в п. 3 настоящего Договора, в течение _______ дней с момента приемки результатов Работы. 2.4. 3аказчик имеет право: 2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 3. Цена Договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего Договора составляет: _________________________ руб. (сумма цифрами и прописью) 3.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре. 4. Ответственность Сторон 4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ____% от суммы Договора и пени из расчета ____% от суммы Договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 4.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 6. Заключительные положения 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. Адреса и банковские реквизиты Сторон +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | | Подрядчик | Заказчик | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | Адрес | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | ИНН | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | Р/счет | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | Банк | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | К/счет | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | БИК | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | ОКОНХ | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | ОКПО | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ | Тел/факс | | | +------------------+-----------------------------+---------------------------+ Подрядчик: Заказчик: _________ (____________) __________ ( ____________ ) "___" ________ 200_ г. "___" ________ 200_ г. М.П. М.П.[an error occurred while processing this directive]