Информационно-юридический портал FLEXA.RU - Регистрация ООО, арбитражный суд, услуги, судебное представительство Коммерческое право
Трудовое право
Предприниматель
Налоги
Исполнительное производство
Юридические услуги
Инструменты юриста
Законодательство
Документы
Справочник



Главная | Документы
Обращаем Ваше внимание! В нашей базе содержатся лишь образцы и примеры документов. Качественно составить юридический документ может профессиональный практикующий юрист.

Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда

 
                      ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
              БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА

     
	 _______________________________________, в дальнейшем именуемая
        (наименование организации-гаранта)
"Гарант", в лице __________________________________________________,
                            (ф., и., о., должность)
действующего на основании _________________________________, с одной
                             (устава, доверенности и пр.)
стороны, и ________________________________________________________,
             (наименование предприятия или организации, получающих
__________ в дальнейшем именуемая "Предприятие", в лице ____________
гарантию)                                               (ф., и., о.,
_______________________, действующего на основании _________________
   должность)                                           (устава,
____________________, с другой стороны, вместе именуемые  "Стороны",
 доверенности и пр.)
заключили настоящий   договор   (в   дальнейшем   -    Договор)    о
нижеследующем:


                        1. Предмет договора


     1.1. Гарант   гарантирует  надлежащее  исполнение  Предприятием
обязательств по пп. _________ Договора подряда N _____ от __________
20 __ года, заключенным Предприятием с ____________________________
                                          (наименование подрядной
__________________, в дальнейшем именуемым "Подрядчиком",  и  уплату
 организации)
гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей
несостоятельности  или  по  другим  причинам  не  сможет  надлежащим
образом исполнить указанные обязательства.


                      2. Обязательства Сторон


     2.1. Гарант обязуется:

     2.1.1. В   течение  __________  дней  от  даты  поступления  на
расчетный счет Гаранта,  оговоренной в п.2.2.1 настоящего  Договора,
комиссионного   вознаграждения  предоставить  Подрядчику  письменную
гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия)  с  обязательством
уплатить гарантийную сумму в размере _______________________________
                                           (сумма прописью)
Подрядчику в     случае,    если    Предприятие    вследствие    его
несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим  образом
исполнить обязательства по пп. ______________ Договора подряда.

     Гарантийная сумма  уплачивается  в  течение  _____________  дн.
после  получения  Гарантом  письменного  требования  Подрядчика   об
исполнении  гарантии  (в  дальнейшем  - Требование).  Одновременно с
Требованием  Подрядчик  обязан   представить   Заказчику   следующие
надлежащим образом оформленные документы:
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

     После исполнения   гарантийных  обязательств  Гарант  оформляет
кредит   Предприятию   в   размере   гарантийной   суммы   на   срок
____________________ с начислением ________________ % годовых.

     2.1.2. В   течение   одного   дня  после  получения  Требования
уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

     2.1.3. В течение одного  дня  после  уплаты  гарантийной  суммы
Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.

     2.1.4. В  течение  __________  дней  после  исполнения Гарантии
провести переговоры с Предприятием для  оформления  предоставляемого
ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.

     2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _____________ дн.

     2.2. Предприятие обязуется:

     2.2.1. В  течение ____________ дн.  после подписания настоящего
Договора уплатить  Гаранту  комиссионное  вознаграждение  в  размере
_____________ % гарантийной суммы.

     2.2.2. При  сообщении  Гаранта  о  получении  им  Требования от
Подрядчика предоставить необходимую информацию  и  документацию  (по 
запросу Гаранта),   объясняющие  ситуацию  и  причины,  приведшие  к
необходимости исполнения Гарантии.

     2.2.3. Погасить ссуду,  предоставленную Гарантом,  на условиях,
указанных в п.2.1.1 настоящего Договора.


                3. Изменение и прекращение Договора.
                       Ответственность Сторон


     3.1. Все  изменения  и   дополнения   к   настоящему   Договору
согласовываются Сторонами  и  оформляются  отдельными приложениями к
Договору.

     3.2. За невыполнение или ненадлежащее  выполнение  обязательств
по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

     3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения
просрочки в  погашении  указанной ссуды Предприятие обязано уплатить
Гаранту штрафные санкции из  расчета  ___________ % суммы  ссуды  за
каждый день просрочки.

     В случае  просрочки,  допущенной Предприятием в погашении ссуды
свыше  ______________  дней  после  окончания  срока,  указанного  в
п.2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в
арбитражный суд.


                     4. Срок действия Договора


     4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.

     4.2. Действие Договора прекращается:

     после окончания  исполнения  обязательств  Предприятия  по  пп.
__________ Договора подряда;

     в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств
по  пп.  _______________  Договора   подряда   другому   предприятию
(организации);

     в случае  исполнения  Гарантии - после окончания взаиморасчетов
между Сторонами.

     4.3. Расторжение   Договора   в   одностороннем   порядке    не
допускается.


                         5. Прочие условия


     5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных  экземплярах,
по 1 экз. для каждой из Сторон.

     5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.

     5.3. Стороны   обязуются    предпринимать    все    усилия    к
урегулированию споров  путем  переговоров.  Разногласия,  по которым
Стороны не придут к согласию,  подлежат рассмотрению  в  арбитражном
суде.


                        6. Реквизиты сторон

     6.1. Гарант ___________________________________________________
                          (полное наименование)

     Адрес: ________________________________________________________

     Банковские реквизиты __________________________________________

     6.2. Предприятие ______________________________________________
                           (полное наименование)

     Адрес: ________________________________________________________

     Банковские реквизиты __________________________________________


     За Гарант ________________        За Предприятие _______________
                  (подпись)                             (подпись)


     М.П.                              М.П.

наверх   версия для печати



Rambler's Top100


© 2002—2018 Информационно-юридический портал FLEXA.RU.  Контакты
При перепечатке или использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на сайт и на автора обязательна.