© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU

При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.
Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d320.shtml

[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право

Примерная форма договора поручительства (на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ)

ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

_______________________________________, в дальнейшем именуемая
(наименование организации-поручителя)
"Поручитель", в лице ______________________________________________,
(ф., и., о., должность)
действующего на основании _________________________________, с одной
(устава, доверенности и пр.)
стороны, и ________________________________________________________,
(наименование предприятия, за которое
_____________________________, в дальнейшем именуемое "Предприятие",
поручается Поручитель)

в лице _________________________, действующего на основании ________
(ф., и., о., должность) (устава,
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
(доверенности и пр.)
заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о
нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия
с ____________________________________ по пп. ______________________
(наименование организации-заказчика)
Договора подряда N _________ от ____________ 20 __ года (в
дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти
обязательства надлежащим образом.

1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя
в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие
обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество,
находящееся в собственности Предприятия:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Договор залога указанного имущества является приложением 1 к
настоящему Договору.

2. Обязательства сторон

2.1. Поручитель обязуется:

2.1.1. В течение ____________ дней подписания Сторонами
настоящего Договора предоставить __________________________________,
(заказчику по Договору подряда)
в дальнейшем именуемому "Заказчик", письменное поручительство (в
дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по
пп. ___________ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется
несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом
исполнить указанные обязательства.

2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования
(в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства:

в течение ______________ дней от даты получения Требования
приступить к исполнению собственными силами или организовать
исполнение обязательств Предприятия по пп. ___________ Договора
подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных
предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления
исполнения Договора подряда);

в случае необходимости за свой счет провести исправления
дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при
исполнении обязательства по пп. ____________ Договора подряда;

в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы),
вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием
обязательств по пп. ___________ Договора подряда.

Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить
следующие надлежащим образом оформленные документы:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.1.3. В течение 2 дней после получения Требования от Заказчика
письменно уведомить об этом Предприятие.

2.1.4. В течение _________ дн. после получения Требования
письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения
обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по
исполнению Поручительства.

2.1.5. В течение ____________ дн. после начала исполнения своих
обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы
регрессных требований Поручителя к Предприятию.

В сумму регрессных требований включаются:

сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей
субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения
обязательств по пп. __________ Договора подряда);

неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или
бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп.
__________ Договора подряда, уплаченные Поручителем;

издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по
причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им
обязательств по пп. __________ Договора подряда;

издержки в связи с обращением взыскания на заложенное
имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства;

расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и
имущества, необходимых для исполнения Поручительства;

иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению
поручительства.

2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему
Договору в срок __________________.

2.2. Поручитель имеет право:

2.2.1. В течение ___________ дн. от начала исполнения своих
обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное
имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих
регрессных требований к Предприятию.

В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет
недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к
Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда
Предприятию на срок ____________ дн. с начислением ___________ %
годовых.

В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет
превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию,
остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение
_________ дн. после получения такой выручки.

2.3. Предприятие обязуется:

2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень
имущества приводится в договоре залога). В случае наступления
обстоятельств, оговоренных п.2.1.2, предоставить право Поручителю
обратить взыскание на заложенное имущество.

2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от
Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по
запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к
необходимости исполнения Поручительства.

2.3.3. В течение ___________ дн. после получения от Поручителя
уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать
материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения
обязательств по пп. _________ Договора подряда.

2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на
условиях, оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора.

3. Изменение и прекращение Договора.
Ответственность Сторон

3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к
Договору.

3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и
допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано
уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __________ % суммы
ссуды за каждый день просрочки.

В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды
свыше ________ дн. после окончания срока, указанного в п.2.2.1
настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в
арбитражный суд.

4. Срок действия Договора

4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами
настоящего Договора.

4.2. Действие Договора прекращается:

после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп.
______ Договора подряда;

в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств
по пп. __________ Договора подряда другому предприятию
(организации);

в случае исполнения Поручительства - после окончания
взаиморасчетов между Сторонами.

4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не
допускается.

5. Прочие условия

5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах -
по 1 экз. для каждой из Сторон.

5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.

5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к
урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым
Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном
суде.

6. Реквизиты сторон

6.1. Гарант ___________________________________________________
(полное наименование)

Адрес: ________________________________________________________
____________________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________
____________________________________________________________________

6.2. Предприятие ______________________________________________
(полное наименование)

Адрес: ________________________________________________________
____________________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________
____________________________________________________________________

За Гаранта ________________ За Предприятие _____________
(подпись) (подпись)

М.П. М.П.

[an error occurred while processing this directive]