© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d023.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА _______________________________________, в дальнейшем именуемая (наименование организации-гаранта) "Гарант", в лице __________________________________________________, (ф., и., о., должность) действующего на основании _________________________________, с одной (устава, доверенности и пр.) стороны, и ________________________________________________________, (наименование предприятия или организации, получающих __________ в дальнейшем именуемая "Предприятие", в лице ____________ гарантию) (ф., и., о., _______________________, действующего на основании _________________ должность) (устава, ____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", доверенности и пр.) заключили настоящий договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. _________ Договора подряда N _____ от __________ 20 __ года, заключенным Предприятием с ____________________________ (наименование подрядной __________________, в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату организации) гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства. 2. Обязательства Сторон 2.1. Гарант обязуется: 2.1.1. В течение __________ дней от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренной в п.2.2.1 настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере _______________________________ (сумма прописью) Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. ______________ Договора подряда. Гарантийная сумма уплачивается в течение _____________ дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требование). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: ____________________________________________________________________ ___________________________________________________________________. После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ____________________ с начислением ________________ % годовых. 2.1.2. В течение одного дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме. 2.1.3. В течение одного дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме. 2.1.4. В течение __________ дней после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора. 2.1.5. Гарантия предоставляется на срок _____________ дн. 2.2. Предприятие обязуется: 2.2.1. В течение ____________ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере _____________ % гарантийной суммы. 2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии. 2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п.2.1.1 настоящего Договора. 3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон 3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору. 3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета ___________ % суммы ссуды за каждый день просрочки. В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ______________ дней после окончания срока, указанного в п.2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с иском в арбитражный суд. 4. Срок действия Договора 4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами. 4.2. Действие Договора прекращается: после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. __________ Договора подряда; в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. _______________ Договора подряда другому предприятию (организации); в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами. 4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. 5. Прочие условия 5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон. 5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 6. Реквизиты сторон 6.1. Гарант ___________________________________________________ (полное наименование) Адрес: ________________________________________________________ Банковские реквизиты __________________________________________ 6.2. Предприятие ______________________________________________ (полное наименование) Адрес: ________________________________________________________ Банковские реквизиты __________________________________________ За Гарант ________________ За Предприятие _______________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.[an error occurred while processing this directive]