© 20022020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d175.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Договор подряда общая форма
ДОГОВОР ПОДРЯДА (ОБЩАЯ ФОРМА) г. _______________ "___" _________ 20 __ г. ______________________________________________________________, (наименование предприятия или ф., и., о. физического лица) действующий на основании устава, именуемый в дальнейшем "Заказчик", и _________________________________________________________________, (наименование предприятия или ф., и., о. физического лица) действующий на основании __________________________________________, (устава, положения и т.д.) именуемый в дальнейшем "Подрядчик", заключили настоящий договор о нижеследующем. 1. Предмет договора 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в пункте 1.2 настоящего договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующую работу: __________ ___________________________________________________________________, (указать, какая работа должна быть выполнена) именуемую в дальнейшем "Работа". Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется предоставить в срок до "___"__________ 20 _ г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить Подрядчику оборудование, инструменты, материалы. 1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. 1.4. Срок выполнения работ с "___" _________ 20 __ г. до "___" _________ 20 __ г. Подрядчик имеет право (не имеет права) выполнить работы досрочно. 1.4.1. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи Работы Заказчиком или его уполномоченным представителем. 2. Права и обязанности сторон 2.1. Подрядчик обязан: 2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством. 2.1.2. Выполнить Работу в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего договора. 2.1.3. Передать результат Работы Заказчику. 2.1.4. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работы, в течение __________ дней. 2.1.5. Подрядчик обязан выполнить Работу лично. 2.2. Подрядчик имеет право: 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить указанную в п.3 настоящего договора цену. Подрядчик имеет право на удержание результата работ. 2.3. Заказчик обязан: 2.3.1. В течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании Работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.4 настоящего договора, осмотреть и принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе немедленно заявить об этом Подрядчику. 2.3.2. Оплатить работу по цене, указанной в п. 3 настоящего договора, в течение _____ дней с момента приемки результатов Работы. 2.4. Заказчик имеет право: 2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до сдачи ему результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 3. Цена договора и порядок расчетов 3.1. Цена настоящего договора состоит из: 3.1.1. Вознаграждения Подрядчика в размере ____________________ ________________________________________ руб. (сумма цифрами и прописью) 3.1.2. Суммы издержек Подрядчика в размере ____________________ ________________________________________ руб. (сумма цифрами и прописью) 3.2. Цена настоящего договора составляет: _____________________ ________________________________________ руб. (сумма цифрами и прописью) 3.3. Уплата Заказчиком Подрядчику цены договора осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. 4. Ответственность сторон 4.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п.1.4 настоящего договора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере ___% от суммы договора и пеню из расчета ___% от суммы договора за каждый день просрочки. 4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 4.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений. 5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в ____________________________________________________________________ (указать наименование и местонахождение третейского, ____________________________________________________________________ арбитражного или народного суда, выбранного сторонами ___________________________________________________________________. для разрешения споров) 6. Заключительные положения 6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. Адреса и банковские реквизиты сторон Заказчик _____________________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подрядчик ____________________________________________________ (адрес и банковские реквизиты) Подписи и печати сторон Заказчик _______________________ (подпись и печать) Подрядчик _______________________ (подпись и печать)[an error occurred while processing this directive]