© 2002—2020 Информационно-юридический портал FLEXA.RU
При перепечатке и (или) использовании материалов сайта FLEXA.RU ссылка на источник обязательна.Адрес исходного документа: http://www.flexa.ru/docs/d320.shtml
[an error occurred while processing this directive]Коммерческое право
Примерная форма договора поручительства (на примере поручительства за подрядную организацию с обеспечением поручительства залогом
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (НА ПРИМЕРЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗА ПОДРЯДНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ЗАЛОГОМ) ДОГОВОР ПОРУЧИТЕЛЬСТВА _______________________________________, в дальнейшем именуемая (наименование организации-поручителя) "Поручитель", в лице ______________________________________________, (ф., и., о., должность) действующего на основании _________________________________, с одной (устава, доверенности и пр.) стороны, и ________________________________________________________, (наименование предприятия, за которое _____________________________, в дальнейшем именуемое "Предприятие", поручается Поручитель) в лице _________________________, действующего на основании ________ (ф., и., о., должность) (устава, _____________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", (доверенности и пр.) заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем. 1. Предмет Договора 1.1. Поручитель обязуется исполнить обязательства Предприятия с ____________________________________ по пп. ______________________ (наименование организации-заказчика) Договора подряда N _________ от ____________ 20 __ года (в дальнейшем - Договор подряда) в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет исполнить эти обязательства надлежащим образом. 1.2. В обеспечение исполнения регрессных требований Поручителя в случае исполнения обязательств по настоящему Договору Предприятие обязуется передать в залог Поручителю следующее имущество, находящееся в собственности Предприятия: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Договор залога указанного имущества является приложением 1 к настоящему Договору. 2. Обязательства сторон 2.1. Поручитель обязуется: 2.1.1. В течение ____________ дней подписания Сторонами настоящего Договора предоставить __________________________________, (заказчику по Договору подряда) в дальнейшем именуемому "Заказчик", письменное поручительство (в дальнейшем - Поручительство) исполнить обязательства Предприятия по пп. ___________ Договора подряда в случае, если Предприятие окажется несостоятельным или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства. 2.1.2. В случае получения от Заказчика письменного требования (в дальнейшем - Требования) об исполнении Поручительства: в течение ______________ дней от даты получения Требования приступить к исполнению собственными силами или организовать исполнение обязательств Предприятия по пп. ___________ Договора подряда, не исполненных или ненадлежащим образом исполненных предприятием к моменту составления Требования (и/или приостановления исполнения Договора подряда); в случае необходимости за свой счет провести исправления дефектов, вызванных действиями или бездействием Предприятия при исполнении обязательства по пп. ____________ Договора подряда; в случае необходимости заплатить все неустойки (пени, штрафы), вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Предприятием обязательств по пп. ___________ Договора подряда. Одновременно с Требованием Заказчик обязан предоставить следующие надлежащим образом оформленные документы: ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 2.1.3. В течение 2 дней после получения Требования от Заказчика письменно уведомить об этом Предприятие. 2.1.4. В течение _________ дн. после получения Требования письменно уведомить Предприятие о сроке начала исполнения обязательств по Поручительству и о планируемых действиях по исполнению Поручительства. 2.1.5. В течение ____________ дн. после начала исполнения своих обязательств по Поручительству представить Предприятию расчет суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию. В сумму регрессных требований включаются: сумма причитающихся, но не уплаченных Предприятием платежей субподрядчиком и поставщиком (необходимых для исполнения обязательств по пп. __________ Договора подряда); неустойки (штрафные санкции), вызванные действием или бездействием Предприятия при исполнении обязательств по пп. __________ Договора подряда, уплаченные Поручителем; издержки по исправлению строительных дефектов, возникших по причине действия или бездействия Предприятия при исполнении им обязательств по пп. __________ Договора подряда; издержки в связи с обращением взыскания на заложенное имущество, переданное Предприятием в обеспечение Поручительства; расходы по передаче от Предприятия Поручителю документации и имущества, необходимых для исполнения Поручительства; иные обоснованные расходы Поручителя по исполнению поручительства. 2.1.6. Поручитель принимает на себя обязательства по настоящему Договору в срок __________________. 2.2. Поручитель имеет право: 2.2.1. В течение ___________ дн. от начала исполнения своих обязательств по Поручительству обратить взыскание на заложенное имущество и выручку от его реализации зачесть в погашение своих регрессных требований к Предприятию. В случае если выручки от реализации заложенного имущества будет недостаточно для погашения суммы регрессных требований Поручителя к Предприятию, на остаток суммы Поручителем оформляется ссуда Предприятию на срок ____________ дн. с начислением ___________ % годовых. В случае если выручка от реализации заложенного имущества будет превышать сумму регрессных требований Поручителя к Предприятию, остаток выручки должен быть возвращен Предприятию в течение _________ дн. после получения такой выручки. 2.3. Предприятие обязуется: 2.3.1. Передать в залог принадлежащее ему имущество (перечень имущества приводится в договоре залога). В случае наступления обстоятельств, оговоренных п.2.1.2, предоставить право Поручителю обратить взыскание на заложенное имущество. 2.3.2. При сообщении Поручителя о получении им Требования от Заказчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Поручителя), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Поручительства. 2.3.3. В течение ___________ дн. после получения от Поручителя уведомления о сроке начала исполнения Поручительства передать материалы и документы, необходимые Поручителю для исполнения обязательств по пп. _________ Договора подряда. 2.3.4. Погасить ссуду, предоставленную Поручителем, на условиях, оговоренных в п.2.2.1 настоящего Договора. 3. Изменение и прекращение Договора. Ответственность Сторон 3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору. 3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 3.3. В случае оформления Поручителем ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Поручителю штрафные санкции из расчета __________ % суммы ссуды за каждый день просрочки. В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды свыше ________ дн. после окончания срока, указанного в п.2.2.1 настоящего Договора, Поручитель имеет право обратиться с иском в арбитражный суд. 4. Срок действия Договора 4.1. Договор вступает в силу после подписания Сторонами настоящего Договора. 4.2. Действие Договора прекращается: после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ______ Договора подряда; в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. __________ Договора подряда другому предприятию (организации); в случае исполнения Поручительства - после окончания взаиморасчетов между Сторонами. 4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не допускается. 5. Прочие условия 5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах - по 1 экз. для каждой из Сторон. 5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном суде. 6. Реквизиты сторон 6.1. Гарант ___________________________________________________ (полное наименование) Адрес: ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Банковские реквизиты __________________________________________ ____________________________________________________________________ 6.2. Предприятие ______________________________________________ (полное наименование) Адрес: ________________________________________________________ ____________________________________________________________________ Банковские реквизиты __________________________________________ ____________________________________________________________________ За Гаранта ________________ За Предприятие _____________ (подпись) (подпись) М.П. М.П.[an error occurred while processing this directive]